Controversias en la fase de Ejecución y Liquidación de obras públicas: Análisis del Laudo Arbitral, en virtud de la demanda arbitral interpuesta por Consorcio JOHESA-UPACA contra PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (“PROVÍAS NACIONAL”) por la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca- Huancavelica, Tramo I Izcuchaca-Palca”

Description

Mediante el presente trabajo se analizan los fundamentos del presente Laudo Arbitral (Segundo
Arbitraje) que evalúa la eficacia de la Resolución administrativa que aprueba una liquidación final
de un contrato de obra, en torno a criterios de “irregularidad” y “extemporaneidad”. Dicha
evaluación se da en observancia a la normativa aplicable sobre ejecución contractual en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento vigente al momento de suscitada la controversia, y en atención a
normativa supletoria aplicable, en lo que resulte compatible.
En ese sentido, se evalúa los componentes integrantes de la liquidación final del contrato de obra y
la observancia a los plazos establecidos en la normativa aplicable, esto en relación al Primer
Arbitraje, que resuelve la primera controversia sobre la Ampliación de Plazo N°9, que antecede al
presente arbitraje materia de análisis.
Adicionalmente, se evalúa las atribuciones y límites del Tribunal Arbitral y la delimitación en sus
pronunciamientos sobre las pretensiones planteadas por el Consorcio en este Segundo Arbitraje. Sin
perjuicio de lo anterior, se amerita evaluar el fondo que motivó el presente Segundo Arbitraje; es
decir, el sustento de la Liquidación administrativa en base al hallazgo de Contraloría sobre la
Ampliación de Plazo N°3. / The present dispute develops in order to determinate the tecnichal conceptos includes in the cost of
a public work, that are involves in two arbitrations. Also, will be evaluate the rules to aply
acording to the nature of the dispute.
Finallly, it also will be analize the limits about the pronouncement in the arbitration, acording it
nature and other legal provisions and principles involved.

Links & Downloads

1. http://hdl.handle.net/20.500.12404/23085

Tags

Contratos públicos--Perú

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/23085
Date	15 August 2022
Creators	Vásquez Alvarado, Giannina Corali
Contributors	Quiñones Alayza, María Teresa
Publisher	Pontificia Universidad Católica del Perú, PE
Source Sets	Pontificia Universidad Católica del Perú
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Format	application/pdf
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/